Schneller Weg
Projektbeschreibung
Mit Beschluss vom 24.07.2014 (V0148/14) hat der Stadtrat die Projektgenehmigung für den Ausbau des Straßenabschnittes „Schneller Weg“ erteilt. Es wurden die zum damaligen Zeitpunkt ermittelten Kosten in Höhe von 12,8 Mio € exklusive Grunderwerb genehmigt.
Nachdem der Planfeststellungsbeschluss zum 2013 neu beantragten Planfeststellungsverfahren von der Regierung von Oberbayern im Dezember 2016 der Stadt Ingolstadt zugestellt wurde, wurde dieser dreifach beklagt. Dies verzögerte das Inkrafttreten des Beschlusses sowie die Entfaltung seiner Rechtskraft. Mit einem der drei Kläger konnte außergerichtlich eine Einigung erzielt werden. Erst im Februar 2018 konnten die beiden anderen Klageverfahren vor dem Verwaltungsgericht München erfolgreich beendet werden. Den beiden Klägern wurde vom Gericht empfohlen, ihre Klagen wegen fehlender Aussicht auf Erfolg zurückzuziehen. Beide Kläger folgten der Empfehlung des Gerichts noch im Gerichtssaal. Seitdem ist die Rechtskraft des Beschlusses gegeben.
Auf dieser Basis wurde die Fortführung der Planung 2019 (Ausführungsplanung) wieder aufgenommen.
Tiefbauamt
tiefbauamt@ingolstadt.de
Status und Verortung
in UmsetzungDer Planfeststellungsbeschluss der Regierung von Oberbayern ist bestandskräftig und der Ausbau des „Schneller Weg“ in der geplanten Form endgültig festgestellt.
Aktuell wird die Ausführungsplanung erarbeitet und die Ausschreibungen für die nächsten Teilmaßnahmen vorbereitet. Parallel dazu wird der Grunderwerb durch das Liegenschaftsamt durchgeführt und ist nahezu abgeschlossen. Es wurde bereits mit den ersten Arbeiten begonnen (Rodung, Oberbodenabtrag inkl. archäologischer Begleitung in ersten Teilbereichen).
Die Bauarbeiten für die erste Straßenbrücke über den Augraben sind abgeschlossen.
Insgesamt wird für den Ausbau des „Schneller Weg“ mit einer Bauzeit von mindestens 3 Jahren gerechnet.
Bearbeitung Ausführungsplanung, Ausschreibung für die weiteren Abschnitte läuft. Der Bau der ersten Straßenbrücke über den Augraben wurde im April 2021 abgeschlossen. Fortsetzung Bau voraussichtlich Anfang / Mitte 2023.
Fertigstellung geplant: 2026/2027
Detailinformationen
voraussichtlich 18,4 Mio. €
Stadtbezirk Nordost und Oberhaunstadt
V0148/14 vom 24.07.2014 Stadtrat
Ergänzende Projektgenehmigung V0267/19 vom 11.04.2019 Stadtrat
Bürgerbeteiligung
Mehrere Planungsvorstellungen in den vergangenen Jahren in Bürgerversammlungen und BZA´s.
Vorstellung im BZA VIII (Oberhaunstadt) am 30.05.2017.
Vorstellung im Rahmen der Bürgerversammlung Nordost am 12.07.2018
Vorstellung im Rahmen der Bürgerversammlung Etting am 26.03.2019
Vorstellung im Rahmen der Bürgerversammlung Mitte / Gesamtstadt am 19.09.2019
Vorstellung im Rahmen der Bürgerversammlung Ober- / Unterhaunstadt am 21.07.2022
Offizielle Bürgerbeteiligung hat im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens stattgefunden